Условия соглашения

ДОГОВОР-ОФЕРТА

Индивидуального предпринимателя Павлова Виктора Евгеньевича

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей оферты на условиях, предложенных в настоящей оферте.

1.2. «Договор поставки» - сделка по отчуждению Поставщиком товара Покупателю, заключённая посредством акцепта последним настоящей оферты.

1.3. «Заказ» - сообщение Покупателя о намерении приобрести товар, доведённое им до Продавца.

1.4. «Официальный Internet-ресурс» - ресурс Поставщика в сети Internet, предназначенный для продвижения товара, приема заказов от покупателей, заключения договоров поставки товара дистанционным способом на основании ознакомления Покупателя с предложенным Поставщиком описанием товара и его представленными посредством сети Internet интернет фотоснимками, исключающими возможность непосредственного ознакомления Покупателя с товаром либо его образцом при заключении договора поставки.

1.5. «Поставщик» - Индивидуальный предприниматель Павлов Виктор Евгеньевич.

1.6. «Покупатель» - любое юридическое лицо и/или физическое лицо, принявшее (осуществившее акцепт) настоящую оферту на её условиях.

1.7. «Стороны» - Поставщик и Покупатель при совместном упоминании.

1.8. «Товар» - предмет договора поставки, наименование, ассортимент и цена которого указана на страницах официального сайта Поставщика.

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) настоящий документ является официальной офертой Индивидуального предпринимателя Павлова Виктора Евгеньевич, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП 314213010700041, и содержит все существенные условия поставки товара.

2.2. В соответствии со статьей 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения Поставщиком акцепта оферты.

2.3. В случае принятия изложенных в настоящей оферте условий и совершения акцепта юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Покупателем. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

2.4. Акцептом данной оферты является факт размещения Покупателем заказа на покупку товара на официальном Internet-ресурсе Поставщика https://de-pro.ru и оплата выставленного на основании заказа договора-счета.

2.5. В связи с вышеизложенным, Покупатель обязан внимательно прочитать текст данной оферты и предоставленного договора-счета. В случае несогласия с каким-либо пунктом оферты, Поставщик предлагает Покупателю отказаться от использования услуг и совершения акцепта.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.

3.1. Предметом настоящей оферты является реализация Покупателю товара в соответствии с условиями настоящей оферты, приложениями к настоящей оферте и публичным актуальным прайс-листом (каталогом товара), публикуемом на официальном Internet-ресурсе Поставщика https://de-pro.ru.

3.2. Поставщик имеет право вносить изменения в прайс-лист (каталог товара), условия настоящей оферты, создавать дополнения к настоящей оферте без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Internet-ресурсе Поставщика https://de-pro.ru. в соответствующих разделах, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ввода их в действие.

3.3. Поставщик имеет право уведомлять Покупателя по предоставленным адресам электронной почты, указанным Покупателем, обо всех изменениях, существующих акциях и новых брендах, предлагаемых Поставщиком. 

3.4. Покупатель имеет право доступа ко всем официальным документам Поставщика, включая прайс-лист и оферту, дополнения к оферте  после прохождения регистрации на Internet-ресурсе Поставщика https://de-pro.ru.

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

4.1. Ознакомившись с условиями настоящей оферты и при условии согласия с условиями настоящей оферты, Покупатель формирует заказ на покупку товара через сервис сайта Internet-ресурсе Поставщика https://de-pro.ru.

4.2. Датой получения Поставщиком акцепта настоящей оферты считается дата оплаты Покупателем заказа на покупку товара.

4.3. На основании полученного запроса Поставщик формирует договор-счет с указанием: 

4.3.1. планируемой даты комплектации заказа и его номера, 

4.3.2. ассортимента, 

4.3.3. цен и общей стоимости, 

4.3.4. количества позиций, 

4.3.5. способа получения и/или доставки скомплектованного заказа, 

4.3.6. стоимости услуг по доставке товара (при необходимости), 

4.3.7. сроков и порядка оплаты заказа, 

       после чего направляет договор-счет на согласование Покупателю в личные сообщения. 

4.4. Договор-счет, равно как и приложения к нему, являются неотъемлемой частью настоящей оферты и вступают в законную силу с момента акцепта Покупателем настоящей оферты.

4.5. Акцептом договора-счета является факт осуществления Покупателем предварительной оплаты в размере и в сроки, оговоренные в договоре-счете (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

4.6. До момента акцепта договора-счет Покупатель обязан в полном объеме ознакомиться с характеристиками материалов изделий и имеет возможность задать все интересующие вопросы. Покупатель извещен о возможных особенностях изготовления изделий - с оборотной стороны изделия из фанеры и МДФ допускаются сколы до 8 мм.

4.7. Датой получения акцепта договора-счета считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.8. До оплаты договора-счета или же одновременно с оплатой договора-счета Покупатель обязан предоставить следующие документы и данные, необходимые для оформления товароспроводительной документации:

4.8.1. ИНН/КПП.

4.8.2. Доверенность, в случае если получателем является уполномоченное лицо (надлежащим образом оформленный и заверенный документ, цветной скан).

4.8.3. Контактные номера телефонов с указанием контактных лиц.

4.8.4. Адрес доставки.

4.8.5. Серия, номер, дата выдачи паспорта. Указанные данные требуются для оформления груза в транспорных компаниях и идентификации личности Покупателя при получении. Поставщик гарантирует использование указанных данных исключительно в рамках сотрудничества по настоящему договору и обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении указанных данных. Предоставляя указанные данные Заказчик автоматически и безусловно дает согласие на обработку этих данных Поставщиком.

4.9.  С даты получения Поставщиком акцепта договора-счета начинает исчисляться срок выполнения обязательств по поставке товара.

4.10. При необходимости изменения срока поставки и/или приемки товара  каждая  из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 24 часа до его  наступления отправки запроса в личные сообщения https://vk.com/id333084451.

4.11. При просрочке Поставщиком срока поставки без согласования с Покупателем и при условии, что причиной просрочки и/или недопоставки не послужили обстоятельства непреодолимой силы (раздел 6 настоящего договора),  Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА.

5.1. Товар должен соответствовать установленным требованиям по качеству и не должен иметь  механических повреждений на момент передачи Покупателю и/или перевозчику при доставке силами транспортной компании. Покупатель гарантирует что он ознакомлен с характерисиками материалов, имел возможность задать все интересуемые вопросы и ознакомлен с возможными особенностями изготовления изделий: образование сколову изелий из МДФ  и вохристости кромки со сколами у изделий из фанеры. 

5.2. Дата передачи товара подтверждается датой подписания Покупателем и/или уполномоченным представителем Покупателя комплекта товаросопроводительной документации, либо датой получения экспедиторской расписки от транспортной компании – перевозчика.

5.3. Вне зависимости от способа получения и/или доставки скомплектованного заказа Поставщик направляет в адрес Покупателя комплект сопроводительных документов одним из перечисленных способов: вложением в заказ, почтовым отправлением; а также по электронному адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа на покупку товара.

5.4. Передача товара по настоящему договору осуществляется одним из следующими способами:

5.4.1. Доставка заказов в пределах городов Чебоксары и Новочебоксарск силами Поставщика, при условии, что сумма заказа составляет не менее 35 000 (тридцати пяти) тысяч рублей; при этом моментом передачи товара и перехода права собственности на товар считается дата подписания Покупателем и/или уполномоченным представителем Покупателя комплекта товаросопроводительной документации.

5.4.2. Самовывозом со склада Поставщика, в случаях, если сумма заказа составляет менее 35 000 (тридцати пяти) тысяч рублей или по желанию Покупателя; при этом моментом передачи товара и перехода права собственности на товар считается дата подписания Покупателем и/или уполномоченным представителем Покупателя комплекта товаросопроводительной документации.

5.4.3. Доставка заказов в другие регионы Российской Федерации осуществляется силами транспортной компании за счет Покупателя путем доставки (автотранспортом, авиа или железнодорожным) транспортом в адрес Покупателя; при этом моментом передачи товара и перехода права собственности на товар считается дата получения Поставщиком экспедиторской расписки от транспортной компании – перевозчика.

5.5. Передача товара представителю Покупателя производится исключительно при наличии документации, подтверждающей полномочия такого представителя, а именно: оформленной и заверенной в установленном законодательством порядке доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя и позволяющего идентифицировать подпись представителя (паспорт, водительское удостоверение – при условии наличия на нем личной подписи владельца).

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара и перехода права собственности на товар. 

5.7. Товар поставляется Поставщиком в минимальной упаковке – стрейч-пленка, не обеспечивающей сохранность товаров от механических и прочих воздействий при транспортировке. Покупатель вправе самостоятельно выбрать транспортную компанию – перевозчика и необходимый вид жесткой упаковки, при этом, по умолчанию заказывается жесткая упаковка - обрешетка. Жесткая упаковка груза, обеспечивающая сохранность груза при перевозке изготавливается и предоставляется транспортной компанией за счет Заказчика. При этом ответственность за сохранность товара при транспортировке и возможные негативные последствия такой транспортировки несет Покупатель и претензии по  транспортировке с момента передачи товара и получения экспедиторской расписки от транспортной компании – перевозчика Поставщиком не принимаются.

5.8. Поставщик обязуется произвести отгрузку и/или передать товар Покупателю и/или компании перевозчика в срок, указанный в соответствующем договоре-счете, который исчисляется с даты зачисления предоплаты за товар в установленном размере на расчетный счет Поставщика.

5.9. Покупатель обязан принять товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения товара и соответствующего комплекта товаросопроводительной документации от Поставщика.

5.10. Товар считается принятым Покупателем на основании соответствующей товаросопроводительной документации в заявленном количестве и ассортименте, а также с надлежащим качеством, если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения товара и соответствующего комплекта товаросопроводительной документации от Поставщика Покупателем не предъявлена претензия. По истечении указанного срока претензии по количеству, ассортименту и качеству товара Поставщиком не принимаются, а комплект товаросопроводительной документации считается автоматически согласованным.

5.11. При наличии у Покупателя претензий по количеству, ассортименту и качеству товара Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения товара и соответствующего комплекта товаросопроводительной документации от Поставщика оформить претензию на фирменном бланке организации и/или в произвольной форме (для физических лиц) с указанием перечня недостатков и их подробным описанием, заверить подписью уполномоченного лица и направить Поставщику по адресу электронной почты md-hk@ya.ru или сообщением на профиль https://vk.com/id333084451. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии Поставщик обязан направить на согласование Покупателю уведомление о принятом по претензии решении с указанием мероприятий по устранению недостатков и сроков проведения данных мероприятий.

5.12. После урегулирования по претензии Поставщик направляет Покупателю уведомление о выполнении обязательств и комплект необходимых бухгалтерских и/или договорных документов по электронному адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа. Претензия считается исполненной и обязательства Поставщика выполненными, если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления о выполнении обязательств и комплекта необходимых бухгалтерских и/или договорных документов от Поставщика Покупателем не предъявлено возражений по урегулированию претензии. 

 

6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной схемы налогообложения на основании пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ. 

6.2. Стоимость товара согласовывается сторонами и определяется на основании договора-счета (пункт 4.3.3 настоящего договора).

6.3. Оплата товара производится Покупателем в размере, в валюте, в сроки и по реквизитам, указанным в договоре-счете.

6.4. Назначение платежа в обязательном порядке должно содержать ссылку на номер договора-счета. В случае некорректной формулировки назначения платежа Поставщик вправе не принимать акцепт и потребовать от Покупателя официального письма на фирменном бланке об уточнения назначения платежа.

6.5. При просрочке оплаты отгруженного товара и при условии, что причиной просрочки не послужили обстоятельства непреодолимой силы (раздел 6 настоящего договора),  Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненных обязательств  за каждый календарный день просрочки. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по договору, если причиной этого послужили обстоятельства непреодолимой силы, объективно препятствующие исполнению обязательств, возникшие после акцепта оферты и договора-счета, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. К таковым обстоятельствам относятся: последствия природных явлений, пожары, наводнения, стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств, а также нормативные акты РФ и местных органов власти и управления, моратории и тому подобные акты и обстоятельства, признанные обстоятельствами непреодолимой силы судебными или иными уполномоченными органами.

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данной оферте.

7.4. Сроки выполнения обязательств сторон, в случае возникновения обстоятельств указанных в пунктах 6.1 и 6.2 продлеваются на период действия этих обстоятельств. В случае если такой период превышает три месяца, договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке. При этом стороны производят сверку взаимных расчетов и погашение имеющейся задолженности непосредственно в момент расторжения договора.

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в пункте 4.1 настоящей оферты, и действует до полного выполнения сторонами обязательств, обусловленных настоящим договором и всеми приложениями к нему в совокупности.

 

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон с момента акцепта договора-счета в соответствии с пунктом 4.5 настоящего договора.

9.2. Договор можно считать расторгнутым в момент полного исполнения сторонами всех обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

9.3. В случае вступления в действие пунктов 7.1 и 7.2 официальной оферты, порядок расторжения договора регламентируется пунктом 7.4 официальной оферты.

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров с обязательной фиксацией достигнутых договоренностей в протоколах, которые с момента подписания становятся неотъемлемой частью договора.

10.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.3. Перед возбуждением искового производства стороны считают обязательным направление контрагенту текста письменной претензии в установленном порядке (пункт 9.4 настоящего договора). Претензии направляются заказной почтой с уведомлением о вручении по месту нахождения контрагента. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) календарных дней.